2023年承包人可以申请哪些施工索赔？ -法律知识-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	2023年承包人可以申请哪些施工索赔？ -法律知识
释义	法律分析： 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失； 2、工程设计变更导致工期延长的损失； 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失； 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
随便看	失败劳动仲裁后，如何向法院提起诉讼？我想问下。我在路边扫码发群，然后朋友被骗我要不要负责在路边扫码发群，朋友被骗，我需不需要负责？推广赌博二维码违法吗发自己的微信收款码在微信群里玩是犯罪吗？在群里发收款码违规吗？在群里发收款码违规吗 -法律知识推广赌博二维码违法吗偷拍别人发到微信群里是犯法行为吗? 推广赌博二维码违法吗推广赌博二维码违法吗？推广赌博二维码违法吗推广赌博二维码是否违法推广赌博二维码违法吗推广赌博二维码违法吗？未到结婚年龄订婚违法吗法律订婚年龄 -法律知识法律订婚年龄 -法律知识订婚有法定年龄吗？未成年可以订婚嘛？未成年可以订婚吗？未成年可以订婚么？未成年可以订婚吗？ 2023年订婚有没有法律效力呢 2023年订婚有法律效力吗 products beyond mandatory planning products for export products-in-hand invitation to tender products in the process products liability products made by prisoners products made in places for reform through labor products of the same kind products of wildlife product specification products sharing contract product standard products used as substitutes for similar imported goods product tax product tax in the link of import pro-enterprise management of institutions Profane, Profanely, Profaneness Or Profanity Profert In Curia profess professeo juris profession professional professional ability professional activities professional and technical posts

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。