| 问题 | 工期索赔的法规条款有哪些？ |
| 释义 | 法律分析：一、工期索赔有法可依的有哪些？ 关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法典》以及《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款，可以作为工程索赔的法律依据。 （一）《民法典》第五百七十七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。 （二）《民法典》第五百七十八条规定：当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。 另外在施工合同履行过程中，发包人违反合同的现象屡屡发生，这种违反合同的现象可能是合同内因素，也可能是合同外因素;可能是发包人故意行为，也可能是客观原因，发包人不能履行合同或者不能完全履行合同。无论什么情况，只要是发包人的责任使建筑企业遭受到合同价款以外的损失或影响工期，建筑企业就可以依法要求发包人采取补救措施，并有权要求赔偿损失，这种要求赔偿权，就是依法索赔权。 （三）《民法典》规定：在施工合同履行过程中，由于发包人的过错，建筑企业可以依据这些条款向发包人要求其支付违约金和赔偿金，这种要求即为索赔。另外，最高人民法院对其“优先受偿权”的司法解释，为建筑企业的索赔提供了优先受偿的法律支持。 （四）《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》第三十四条规定：按照国际惯例，建立工程索赔制度。 （五）《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》第六条规定：对于建设资金不足，物资供应短缺的工程，企业有按照合同规定追究违约责任，并有权调整施工进度。 相信各位读者也可以发现有相当多的法律法规对于索赔是有解释的，合理客观的维权是企业必不可少的技能之一，这也是企业良性发展以及国家对于用人单位的鼓励。 二、工期索赔的计算方法是什么? 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。 4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。 三、工期可以顺延的情形有哪些? (1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。 (2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。 (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。 (4)设计变更和工程量增加的。 (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。 (6)发生不可抗力。 (7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。 建筑项目的工期问题在合同中都提前约定清楚了，但是要想确保能够按时完工的话，发包方和承包方都要履行相应的职责义务才行，比如双方签了合同以后，发包方一直没有给承包人提供原料，导致工期延误的，承包方就能索赔工期。 法律依据：《民法典》第五百七十七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。